Die Tradition unseres Betriebes reicht zurück bis ins Jahr 1977. Manfred Langenecker gründete damals ein Gipser Geschäft, das er bis zu seiner Rente Jahre 2001 führte. ab2002 gründete daraufhin seine Tochter zusammen mit ihrem Man den Gipser- und Stuckateur betrieb in Kappelwindeck Kappelwindeckstraße 69 , Bis heute ist dort unser Firmensitz mit Büro und Lager.
Der Schwerpunkt der Arbeiten lag in den 1960er und 1970er Jahren auf Neubauten und die damit verbundenen Leistungen wie Innenputz und Außenputz sowie Sanierungen und damals auch noch Gerüstbau. Im Durchschnitt lag die Anzahl der Mitarbeiter bei 6 bis 8 Gipsern und Helfern.
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, erweiterte er das Leistungssortiment und wandelten die Einzelfirma 2014 in die heutige Gipser- und Stuckateure Florins Gipser Geschäft um. Im Focus standen jetzt nicht nur Neubauten und Sanierungen, sondern auch Trockenbauarbeiten und in Zeiten der Energiewende auch Wärmedämmverbundsysteme an den Fassaden.
Unser gesamtes Leistungsprofil ist auch in der Rubrik "Leistungen" aufgelistet.
Gute Handwerksunternehmen in der Region sind uns bekannt. Mit einigen arbeiten wir bereits seit Jahren zusammen. Ob Zimmermann, Maler oder Blechnermeister... perfekte Arbeiten gibt es bei uns auch Hand in Hand. Organisation und Planung nehmen wir Ihnen ab.
Von eleganten Innenräumen zeigen wir Ihnen gerne zahlreiche Referenzobjekte. Bei einem Rundgang durch Offenburg und Sie besichtigen, was mit viel Erfahrung, handwerklichem Können und Liebe zum Detail entstanden ist. Unsere Geschäftsräumlichkeiten sind ebenfalls Anschauungsobjekt zahlreicher Oberflächen für Decke und Wand.
Wir sind stolz auf über 50 Jahre währende Tradition. Vertrauen Sie uns auch weiterhin und fordern Sie uns heraus. Wir werden Sie mit einem unverbindlichem Angebot nicht enttäuschen.
Ihr Gipser- Florian-S Team
Als Putz bezeichnet man einen Belag aus Mörtel, der an Außen- und Innenwänden sowie an Decken aufgebracht wird.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Haus auf den neuesten Stand zu bringen, sowohl rein optisch als auch energetisch.
Die konsequente Wärmedämmung unserer Häuser bietet nicht nur Lebensqualität, sondern ist auch ökologisch und ökonomisch sinnvoll.
Innen- und Außenputz
Renovierung
Wärmedämmung
Trockenbau und Stuck
Gerüstbau
Bautrocknung
Sanierung von Kellern und Feuchtigkeitsschäden
Schimmelsanierung mit TÜV-Zertifikat
Die Verwendung von fertigen Teilelementen, vor allem Gipskartonplatten, führt zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis bei der Innenraumgestaltung.
Folgende Arbeiten führen wir in Trockenbauweise aus:
Gipskarton-Ständerwände
Gipswandbauplatten
Vorsatzschalen
Wandtrockenputz
Rabitzkasten (Verkleidung von Rohren, Leitungen und anderen störenden Objekten im Innenbereich)
Abgehängte Decken mit Gipskarton, mit und ohne akustische Wirkung
Sonderkonstruktionen
Das Angebot gilt als angenommen, wenn es vom Auftraggeber unterzeichnet wurde oder die Materiallieferung, auch Teillieferung auf die Baustelle erfolgt ist. Bei Nichteinhaltung der Vereinbarung behält sich die Firma florian S, Gipser- und Stuckateuermeisterbetrieb (nachfolgend Auftragnehmer genannt) vor, Schadensersatzansprüche in Höhe des Umsatzausfalles gegen den Auftraggeber zu erheben.
Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach der Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausführung ist dem Auftraggeber anzuzeigen.
Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistungen behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist:
a) durch einen Umstand des Risikobereiches des Auftraggebers,
b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb,
c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände,
d) Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebotes nicht gerechnet werden konnte.
Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder anderer objektiv, unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat der Auftragnehmer für die bereits ausgeführten Leistungen Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Zu den ganz oder teilweise ausgeführten Leistungen gehören alle mit der baulichen Anlage unmittelbar verbundenen, in ihrer Substanz eingegangenen Leistungen, unabhängig von deren Fertigstellungsgrad.
Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.Für die bereits bis zu Kündigung erbrachten Leistungen steht dem Auftragnehmer die vertraglich vereinbarte Vergütung zu. Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so hat der Auftraggeber das Recht den Vertrag zu kündigen. Die bisher ausgeführten Leistungen sind wie vertraglich vereinbart zu vergüten. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistungen auszuführen, b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerätDie Kündigung ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf den Vertrag kündigen werde. Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB.Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden, sowie für das Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen (§ 276 und § 278 BGB). Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien zueinander der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwendung geschützter Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.
Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 – 345 BGB.Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehenen Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät. Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage. Ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet. Hat der Auftraggeber die Leistungen abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat.
Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung – gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist – die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzuführen (eine andere Frist kann vereinbart werden). Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen nach Fertigstellung, bzw. nach Beginn der Benutzung erfolgt.
Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer seine Leistungen zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Mängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat. Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften nach Probe als vereinbarte Beschaffenheit. Die gilt auch für Proben die erst nach Vertragsabschluss anerkannt sind.Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist vereinbart so beträgt sie für Bauwerke 5 Jahre und für arbeiten an einem Grundstück (z. B. Malerarbeiten an Fassaden) 2 Jahre. Die Mängelfrist beginnt mit der Abnahme der Leistungen. Mängelansprüche sind ausgeschlossen wenn die abgenommene Leistung durch unsachgemäßen Umgang, bzw. grobe Fahrlässigkeit beschädigt oder zerstört wird.
Die Abrechnung der Bauleistung erfolgt nach Aufmaß und ist prüfbar abzurechnen. Die Rechnung ist übersichtlich aufzustellen, die Reihenfolge einzuhalten und die in den Vertragsbestanteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen (Aufmassprotokoll) sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen.
Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet. Dem Auftraggeber sind Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen.
Abschlagszahlungen sind auf Antrag in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages in möglichst kurzen Zeitabständen zu gewähren. Material- und Gerüstkosten sind vor beginn der Ausführung der Leistungen vom Auftraggeber sofort zu entrichten. Beginn der Ausführung der Bauleistungen erfolgt erst nach Zahlungseingang der Material- und Gerüstkosten. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermöglichen muss. Als Leistung gelten hierbei die geforderte Leistung, eigens angefertigten und bereitgestellten Bauteile. Abgeschlossene teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf die Vollendung der übrigen Leistungen festgestellt und bezahlt werden. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen.Alle Zahlungen sind zu beschleunigen. Nichtvereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig.Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom Ende der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe der in § 288 BGB angegebenen Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist.
Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen, für die allgemeingültige Prüfverfahren bestehen, und über die Zulässigkeit oder Zuverlässigkeit der bei der Prüfung verwendeten Maschinen oder angewendeten Prüfungsverfahren kann jede Vertragspartei nach vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die materialtechnische Untersuchung durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle vornehmen lassen. Deren Feststellungen sind verbindlich. Die Kosten trägt der unterliegende Teil.Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.
Zuständiges Gericht: Amtsgericht Bühl
Obwohl wir uns um Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte unserer Seiten bemühen, können wir hierfür keine Garantie übernehmen.
Nach § 7 Absatz 1 TDG sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Eine Verpflichtung zur Überwachung übermittelter oder gespeicherter fremder Informationen besteht jedoch nicht (§§ 8-10 TDG). Sobald uns Rechtsverstöße bekannt werden, werden wir die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen. Eine dahingehende Haftung wird jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis konkreter Rechtsverletzungen übernommen.
Unsere Seiten enthalten Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser verlinkten Webseiten haben wir keinen Einfluss. Für die Richtigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, weshalb wir diesbezüglich keinerlei Gewähr übernehmen.
Die fremden Webseiten haben wir zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung sämtlicher Inhalte der von uns verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß können wir nicht leisten. Falls uns Rechtsverletzungen bekannt werden, werden wir die entsprechenden Links sofort entfernen.
Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien von diesen Seiten sind nur für den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen, insbesondere besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch Dritte.
Im Falle der Erhebung personenbezogener Daten auf unseren Seiten erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers stets auf freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist .
Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall unverlangt zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte vor.
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.
Quelle: anwalt-seiten.de
Addresse
77815 Bühl
Kappelwindeckstrasse 69
Telefon
07223-2817323
Email
info@florians.info
Angaben gemäß § 5 TMG:
florian S
Gipser- und Stuckateuermeisterbetrieb
Vertreten duch: Bettina Maria Langenecker-Qwerimi
77815 Bühl
Kappelwindeck Straße 69
Tel.: 07223-2817323
Fax: 07223-2818070
Mail : info@florians.info
Bankverbindung : IBAN DE98662514340000519363
Geschäftsnummer : HRB 723324 - Amtsgericht Mannheim
Umsatzsteuer-ID: DE 302242941
gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
